Einde inhoudsopgave
Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur DNR 2011
Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht
Geldend
Geldend vanaf 21-07-2011
- Redactionele toelichting
De datum van afkondiging en de datum van inwerkingtreding zijn de datum van deponering ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
- Bronpublicatie:
21-07-2011, Internet 2011, www.bna.nl (uitgifte: 21-07-2011, regelingnummer: 78/2011)
- Inwerkingtreding
21-07-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-07-2011, Internet 2011, www.bna.nl (uitgifte: 21-07-2011, regelingnummer: 78/2011)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
Na de in artikel 19 leden 1 en 2 omschreven mededeling treden partijen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
2.
Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit de adviseur niet toe te rekenen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld in artikel 19 leden 1 en 2:
- 2a.
het honorarium;
- 2b.
de bijkomende kosten;
- 2c.
de toezichtskosten;
- 2d.
alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
3.
De opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de schade die de adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de vertraging, onverminderd de gehoudenheid van de adviseur die schade zoveel mogelijk te beperken.
4.
Het bepaalde in artikel 55 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.